Syndicat de Développement d'Equipement et d'Aménagement

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat de Développement, d'Equipement et d'Aménagement
Correspondant : M Philippe LATAPY, Chargée d'opérations, 6 route des mines, pole Bésignoles CS 50319, 07000
Privas Tél : 04 75 65 57 50
Objet du marché : Marché de Travaux - REALISATION D'UN PÔLE SPORTIF ET LOISIR - 07400 ROCHEMAURE
Référence acheteur : 586TX
Type de marché : Travaux
Procédure de passation : Procédure adaptée
Classification CPV : 45000000 - Travaux de construction
Code NUTS : FRK22
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots :
01 COLONNES BALASTEE
02 GROS OEUVRE
03 REVETEMENT DE FACADES
04 CHARPENTE BOIS - COUV - ZING
05 ETANCHEITE
06 MEN. EXT. ALU
07 SERRURERIE
08 PLATRERIE - PEINTURE - MEN. INT. BOIS
09 REVETEMENT DE SOLS
10 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
11 ELECTRICITE
12 VRD - MOBILIERS - ESPACES VERTS
Conditions de participation : Capacités juridique, économique et technique ; références de travaux similaires.
Condition particulière d'exécution : clause d'insertion sociale. En application de l'article L2112-2 du nouveau Code de la commande publique applicable au 01/04/2019, le Maître d'ouvrage fixe dans ce marché un niveau minimal d'insertion par l'activité économique. Les conditions détaillées d'exécution sont fixées dans le règlement de la consultation.
Délai d'exécution : 11 mois.
Critères d'attribution : Voir règlement consultation.
Date limite de réception des offres : 12/06/26 à 12h00
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 05/05/26
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et pour déposer un pli :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_kbFGkhtacg
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, 69433 Lyon
Cedex 3